设计委托书

时间:2024-04-25 00:35:14
设计委托书范本

设计委托书范本

委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托书上的合法权益。在日常生活中,在处理事务上需要使用委托书的情况越来越多,还是对委托书一筹莫展吗?以下是小编精心整理的设计委托书范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

设计委托书范本1

XXXXXXXXXX:

本授权书声明:我 XXX 系 XXXXXXXX 的法定代表人,现授权委

托 的 为我公司代理人,办理 手续事宜,我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

  单 位(盖章):

  法定代表人(签字):

  日期: 年 月 日

设计委托书范本2


委托设计方 (以下简称: “甲方”)

受委托方 (以下简称: “乙方”)

甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

设计明细:

第一条:甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。

设计费收取:

第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。

第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。

第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

设计周期:

第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

甲方权利及义务:

第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日

内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

乙方权利及义务:

第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。

第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。

第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。

设计方案修改及版权:

第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。

第二条:对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。

第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

违约责任:

第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。 纠纷解决方法:

第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。

1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

其它:

第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。

第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

甲方: 乙方:装饰设计有限公司

代理人签字: 代理人签字:

联系电话: 联系电话:

日期: 日期:

设计委托书范本3

今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况:

1、建设单位: 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。

2、项目名称: 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。

3、建设地点: 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。

二、总图规划:

1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。

2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

二、单体工程名称及结构体系:

1、单体类型及结构类型:

1)、沿街多层商住楼,采用 底框 结构;

2)、多层住宅, 采用 砖混 结构;

3)、小高层住宅, 采用 ……此处隐藏12053个字……㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型:

1、单体类型及结构类型:

1)、1#厂房,采用 结构; 2)、2#厂房,采用 结构;

3)、3#厂房,采用 结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件:

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

委托单位: (盖章)

日 期: 年 月 日

设计委托书范本15

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点:XX。

2 工程内容:总建筑面积 平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。

3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。

5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;物料供应

1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

&nbsp

;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

《设计委托书范本.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式